试验委托合同

  随着时间的推移，人们运用到合同的场合不断增多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的试验委托合同，欢迎各位分享。

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检验管理规定》等法律和法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检验测试事宜协商一致，签订本合同。

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

  甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工全套工艺流程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。

  1、工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施

  ①闽建筑〔20_〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》（20_版）的通知；

  ②建设工程人工预算单价：根据闽建筑[20_]15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》；

  ③定额采用：《第二册·电气设施安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》（20_版）及闽建筑〔20_〕4号文件福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（20_版）安全文明施工取费标准和使用方法的通知。

  1、在合同签订之日起的`二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整（小写）￥：2503.0元，一次性付清。

  2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。

  本合同未尽之处，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。

  法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检验管理办法》(建设部令141号)及____省、____市关于建设工程质量检验测试相关的文件等规定，结合在施工程详细情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方： 北京XX公司(以下简称甲方)和受委托方： 北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。

  1、工程名称： 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

  1、甲方委托乙方对本工程项目施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料来常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并提供砂浆配合比。

  2、 乙方一定要按照《建筑工程资料管理规程》DB01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。

  3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  3、甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程完工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  1、按照国家规范、规程、标准及有关法律法规及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

  1、按照国家规范、规程、标准及有关法律法规的`要求，对所委托的样品试件及时做试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担对应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担对应的赔偿责任。

  甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

  本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。

  甲方将检测产品委托乙方，由乙方依据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检测验证检测，并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就检验测试事宜协商一致，签订本协议书。

  企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。

  乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。

  (3)甲方向乙方人员说明检验测试的项目、技术方面的要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的`事项。

  (4)对于没有具体检验测试标准的项目，双方协商解决，因检测要求不明确造成检测结果有误的，由甲方承担责任。

  (1)乙方自愿作为甲方的委托检测实验室。有义务配备有资质的检测工作员和相应的检测设备，依据相应检验测试标准和程序开展委托检测业务。

  (2)乙方应严格按照有关要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并对检测结果负责。

  (4)乙方仅对来样负责。乙方一定要按照甲方委托要求内容做测试，出具检验报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。

  双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方执二份，已方执二份。

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检验管理规定》等法律和法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检验测试事宜协商一致，签订本合同。

  1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

  双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检验管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检验测试相关的文件等规定，结合在施工程详细情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方： 北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方： 北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。

  1、工程名称： 国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目。

  1、甲方委托乙方对本工程项目施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料来常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并提供砂浆配合比。

  2、 乙方一定要按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。

  3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  3、甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程完工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  1、按照国家规范、规程、标准及有关法律法规及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、确并与委托单内容一致。

  1、按照国家规范、规程、标准及有关法律法规的要求，对所委托的样品试件及时做试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担对应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担对应的赔偿责任。

  甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

  本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检验管理规定》等法律和法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检验测试事宜协商一致，签订本合同。

  见证取样本检验测试□整体的结构工程检验测试□地基基础工程检验测试□钢结构工程检验测试□建筑幕墙工程检验测试□室内环境检验测试□其它：

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检验管理规定》等法律和法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的`原则，甲乙双方就本建设工程检验测试事宜协商一致，签订本合同。

  甲方委托乙方的检验测试的项目：见证取样本检验测试□整体的结构工程检验测试□地基基础工程检验测试□钢结构工程检验测试□建筑幕墙工程检验测试□室内环境检验测试□其它：

  双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：（盖章）_______乙方：（盖章）_______

  甲乙双方经友好协商，甲方将该项工程的检测试验内容委托乙方承担，为明确双方权益签订本合同，相关事项如下：

  一、乙方严格依照国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行仔细的检测，及时提供真实、有效的试验报告，不得弄虚作假。

  二、根据甲方施工要求，积极努力配合，做到随叫随到，对甲方要求检测的项目，及时进行检测验证并提供检验报告。

  三、甲方应严格依照国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行抽样送检。送检材料及样品应根据施工现场、真实抽样，不得弄虚作假。

  五、乙方在接受甲方样品时，根据甲方所委托的检验测试的项目，仔细检查样品外观状态、型号、生产厂商、规格、等级与送检委托单对照无误经双方签字认可，接受委托检验测试的项目完成。如不符合标准要求，甲方应重新取样送检，否则不予接收。乙方严格做好样品的保密和安全工作，对甲方的`样品及有关技术信息负保密责任。

  六、甲方在领取送检样品检测报告时应该对试验报告内容、检测指标是否一致，无误后在发文薄上签字方可领取报告(检测报告一式四份、甲方三份、乙方保存一份存档)。乙方将按照甲方提供的单位工程名称分别建档。如甲方对试验报告的各项数据、内容有疑问的，必须在收到报告十五日内向乙方提出，乙方根据真实的情况及时进行解答或更正，超过十五日后乙方不予受理，由于乙方造成的返工由乙方负责，由于甲方造成的返工和补换报告乙方将另收每份报告10元的成本费。

  1、根据本工程情况试验费用按本工程实际检测的建筑面积每平方米元进行计取约。

  2、试验费支付方式：在本合同签订后支付人民币元合同履约金，在本工程基础检验测试完成后支付人民币，整体的结构检测完成时支付人民币，余下待本工程屋面防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃试验检测完毕领取最后一次报告时一次付清尾款。

  八、合同规定试验内容：水泥、砂、石、砼配合比、砼抗渗、砖、钢材(焊接)、砼及砼同条件试件、结构实体检验测试、防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃等试验项目(注：空气质量检验测试不在本合同包干范围)。

  九、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签字盖章有效。未尽事宜，双方协商解决。

  甲方在北大光华管理学院西安分院雅致东方大酒店及室外附属工程建设中，委托乙方对建筑工程项目施工中的原材料、半成品、成品做试验检验工作。

  一、甲方委托乙方进行的试验，由甲方填写委托单，并经监理单位见证后进行采样，交乙方签认后委托试验开始，乙方须按甲方委托的试验项目进行试验。

  二、乙方为甲方提供的试验报告，纸张规格为a4，共4份，(打印格式一定要符合资料归档要求)。

  三、甲方现场技术人员在专业监理工程师的`见证对抽取的砼(砂浆)样品进行成型，砼、砂浆试件拆模后应及时养护，同条件试件应与结构实体养护条件相同，并做好测温记录。标养砼(砂浆)试件由甲方制作交乙方养护，养护条件要符合国家标准、规范要求。

  四、试验范围：水泥物理力学性能检验测试;钢筋(含焊接与机械连接)的力学性能检验;砂石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;抗渗混凝土检验;简易土工试验;普通混凝土、砂浆配合比;防水卷材、涂料检验;混凝土强度现场回弹检验;钢筋保护层厚度检验;混凝土预先制作的构件性能检验;后置埋件的力学性能检验测试;建筑饰面砖粘结强度检验;锚杆锚固承载力检验等。

  1、甲方：(1)负责对试件取样及送样;(2)对抽取样品的代表性负责;(3)甲方有权利对乙方试验人员的资格及试验程序进行抽检。

  2、乙方：(1)乙方对甲方委托的试验，乙方应安排具有相应资格的试验人员，严格按规范及操作规程做试验操作、对试验及评定所采用的标准，必须是现行使用的国家标准;(2)乙方为甲方出具的试验报告要数据准确，结论明确。需要在现场进行的试验，乙方应及时组织试验人员到现场配合，以便保证下步工序的顺利进行。

  付款：基础完工后支付结算价款的30%，整体的结构封顶、原位检测完成并出具相关检测报告后支付结算价款的60%，剩余10%待整体工程完工及所有试验资料全部交付档案馆后一次性付清。

  八、本协议书未尽事宜，由甲、乙双方协商，采取协议书补充条款的形式执行。补充条款与本协议书具有同等效力。

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检验管理规定》等法律和法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检验测试事宜协商一致，签订本合同。

  1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡

  1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

  双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：(盖章)

  xx公司（以下简称“甲方”）为合法的药品生产企业。___有限公司（以下简称“乙方”）为合法的药品临床试验验证代理公司。依据《中华人民共和国合同法》、就甲方委托乙方完成__中药保护延长保护期的临床试验研究、临床试验组织，临床试验资料完善整理、临床试验总结提供相关的技术服务，双方经过平等协商，在真实、充分表达意愿的基础上，达成以下协议，并由双方一同恪守。

  1、在本合同签订后一周内，向乙方提供开展临床试验工作必须要提供的甲方营业执照、生产许可证、GMP证书、药品批件、品质衡量准则、药品说明书、产品物价单、药品检验报告共8个文件，并保证以上资料的真实性，且符合国家中保审评要求。

  2、根据临床试验方案向乙方（按照方案规定数量）无偿提供合格的临床试验用药品

  5、甲方保存抗感胶囊中药保护延长保护期的临床研究有关的资料以及临床研究所有的合法文件和原始记录。

  根据《药物临床试验质量管理规范》（GCP）、《中药品种保护条例》及国家食品药品监督管理局中药保护品种首保和续保的有关法律法规，在规定的临床试验期限内完成临床试验的组织、协调、监查、数据管理与统计、提交临床研究资料等临床研究工作；完成该品种临床试验相对应的适应症和病例数并符合国家食品药品监督管理局颁布的该品种续保的有关临床研究的要求。具体如下：

  1、向甲方提供乙方相应的合法资质，包括营业执照、组织机构代码及税务登记证（盖乙方鲜章）。

  2、负责确定临床试验参加医院和牵头单位，与医院方面签订临床研究合同，支付研究费用。本次组织参与试验的临床医院应符合新的“中药品种审评技术指导原则”的规定。临床试验负责单位应为国家药物临床试验机构，参与临床试验工作的医院资质均为三级甲等医院。

  4、负责任命经GCP培训的监查员对临床研究进行定期的监查；确保临床试验遵守临床试验方案和相关法规要求；确保试验资料完整、规范并可溯源。

  5、在甲方保证提供给乙方的该药品的品质衡量准则和说明书符合国家中保审评要求的前提下，确保该临床研究资料能通过国家中药品种保护审评委员会及有关主管部门对中药保护品种临床试验审评和临床现场核查。

  7、对合作过程中了解或知悉的甲方技术秘密与商业秘密承担保密义务，对抗感胶囊临床研究资料及有关数据承担保密义务，如有泄露甲方有权要求乙方承担因此造成的一切损失。

  8、如果试验过程中有严重不良事件，乙方应及时配合医院处理，并及时（含观察不超过24小时）报告甲方，同时协助处理相关事项。

  9、负责申报资料有关临床研究部分的补充、修改、完善，且甲方不再另行支付费用。

  10、向甲方提供临床研究全套申报资料及其相应的电子文件，包括牵头单位及参加医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告，以上资料一式六份，并加盖临床研究单位公章，且临床研究资料应有主要研究者和研究负责人的亲笔签名。

  11、向甲方提供临床研究所有的合法文件原件和原始记录，最重要的包含编盲记录、盲态审核报告、揭盲记录、临床监察报告、知情同意书、病例报告表、发药登记表、各医院仪测仪器及正常检测值范围表、受试者入选登记表、主要研究者签名样张等，以供主管部门的临床现场核查及甲方存档。

  乙方应在该合同签订后并在首款（合同签订的七个工作日内）和试验药物（合同签订后的十个工作日内）及其相关资质材料全部到位之日起，于_年_月_日前完成临床试验研究，并将抗感胶囊中药保护延长保护期的临床试验资料（参加医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告一式六份）交与甲方。

  甲方付给乙方技术服务费总金额为：__万元（人民币____）。具体支付方式如下：

  1、在合同签订七个工作日内，甲方向乙方支付临床试验费总额的25%，__万元（____）人民币的前期工作费用；

  2、在乙方向甲方提供甲方、乙方、医院签定的三方协议和临床试验方案后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20%，_元（_元）人民币；（累积为总费用45%）；

  3、乙方将全套临床试验申报资料提供给甲方并经中保办受理后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20%，___万元（__元）人民币，（累积为总费用的65%）；

  4、在乙方通过宁夏区药监局的临床试验现场核查后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20%，12、52万元（壹拾贰万伍仟贰佰元）人民币，（累积为总费用的85%）；

  5、甲方收到中药保护证书后七个工作日内支付剩余的乙方临床试验总费用的15%，_元（_）人民币。甲方支付每一笔款后，乙方应在一个月内向甲方出据金额相等的发票。

  1、由于乙方提供的临床研究申报资料不能通过中药保护品种审评，导致甲方抗感胶囊中药保护续保申请失败，乙方应承担全部责任，并按合同总金额赔偿甲方（将甲方支付给乙方的所有临床费用退还给甲方）。

  2、中药保护品种评审中如发生补充临床研究资料的情况，乙方在有关部门要求补充资料期限的时间内完成临床资料补充的工作。

  3、乙方临床试验研究时间若超过临床研究完成时限，其超出时间按每天20_元向甲方支付违约金，违约金可在未支付的尾款中扣除。

  4、在临床试验中，假如慢慢的出现严重不良反应，乙方应及时报告申办方（含观察时间24小时内），由研究方和甲乙双方协商解决不良反应的问题，费用由甲方承担。

  五、临床试验研究资料及成果的所有权归属全部归甲方所有，乙方不得私藏，如有发现，甲方有权要求赔偿。

  合同执行期间遇国家政策调整和不可抗力因素影响，双方协商终至合同执行。本合同所指不可抗力因素，除法律规定情形之外，还包括以下情形：如国家政策、法规调整、重大突发流行疾病发生等原因影响医院不能正常开展的临床研究工作；国家政策、瘟疫、毁灭性地震、重大台风水灾的发生和影响，乙方为此不承担相关过错责任或赔偿责任。

  七、经双方协商订立的附加条款将作为本协议的组成部分，具有同等的法律上的约束力。

  本合同条款和未及条款如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  本合同一式肆份，用中文书写，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方单位和其法定代表人盖章签字后即生效，且每份具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

  法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

  根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检验测试管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行仔细的检测。乙方根据有关规范和甲方的检验测试要求，予以科学、公正、准确、高效地进行仔细的检测，并按照客观的数据出报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

  建设单位项目负责人：联系方式:监理单位：项目总监：联系方式:建设(监理)单位见证员：联系方式:_____送样员：杨荣花联系方式: 报建面积：(平方米)

  4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒问题导致检测推迟的由乙方通知甲方，双方一同协商确定检测时间。

  按照“检测委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测的新方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。

  检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检验测试站收费许可证标准》(证号：1)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：

  3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。

  2、对发现的重大质量上的问题(如水泥安定性不合格、实际检验测试结果不足设计的基本要求等)，及时向甲方通报。

  3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检验测试能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。

  4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。乙方权利：依据相应服务内容收取检测费用。

  1、甲方明确检验测试标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准做检测。

  七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效;

  根据《山东省建设工程质量监测管理规定》的要求，现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程项目施工过程中建筑材料取样送检实施见证：